+7(499)495-49-41

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Содержание

Договор поставки оборудования 2018 образец бланк скачать бесплатно

Договор поставки оборудования: скачать образец договора
г. _____________ “___”_________ ____ г. ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем (полное наименование организации)”Покупатель”, в лице ________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

)на основании __________________________________________, с одной стороны, и (Устава, доверенности)_____________________________________, именуем___ в дальнейшем “Поставщик”, (полное наименование организации)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые (Устава, доверенности)”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договоромсрок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить___________________________________________________________________________ (указать наименование, характеристики оборудования)оборудование, указанное в Спецификации к настоящему Договору (далее потексту – “оборудование”).

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждой единицы оборудования .

———————————

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Количество поставляемого оборудования составляет: _____________________________________________________________________________________ Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы оборудования указывается в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость оборудования, поставляемого по настоящемуДоговору, составляет сумму ________ (__________________) рублей. (сумма цифрами и прописью)

2.3. Цена оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Цена оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости оборудования производится в следующем порядке:

2.5.1. Предварительная оплата в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.5.2. Оплата оставшейся части в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки оборудования (п. 3.2 настоящего Договора).

2.6. Оплата стоимости оборудования по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение _________ после подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки считается дата доставки оборудования на склад Покупателя.

3.3. Покупатель должен принять оборудование и проверить его по количеству в день поставки, а по качеству не позднее _________ с даты поставки.

3.4. При обнаружении недопоставки оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество оборудования в течение _________ с даты обнаружении недопоставки.

3.5. При обнаружении ненадлежащего качества оборудования или несоответствия оборудования условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности оборудования.

Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленного оборудования проводитсяэкспертиза ________________________________________________________ за счет (при необходимости, указать кем проводится экспертиза)Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счетПокупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качествопоставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходына проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения еерезультатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в _______________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.6. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения цены оборудования;

— безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _________ с даты ____________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;

— потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектного оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования оборудования в течение _________ с даты __________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене оборудования, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _________ с даты ___________________.

3.9. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с даты поставки оборудования в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения оборудования несет собственник оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору оборудования должносоответствовать __________________________________________________________. (указать ГОСТ, технический регламент и т.п.) 4.2.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет _________с даты поставки. 4.3. Комплектность оборудования должна соответствовать _____________________________________________________________. (указать стандарт и т.п.

) Комплектность оборудования указывается в Спецификации к настоящемуДоговору.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _____________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки оборудования, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.

7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, в котором обнаружены недостатки, либо от цены оборудования, требующего доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены оборудования, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, подлежащего замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости оборудования, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны.

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: Поставщик:_____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.

Образец договора на выполнение работ 2018 бланк скачать бесплатно

Подробнее

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-postavki-oborudovaniya-2018-obrazets-blank-skachat-besplatno.html

Образец договора поставки оборудования — скачать пример

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Добавлено в закладки: 0

Договор поставки оборудования – один из наиболее используемых в хозяйственной деятельности юридических лиц. Он похож на типовые образцы договоров купли-продажи, но меж ними есть принципиальные отличия.

Договор поставки оборудования заключают меж двумя лицами для поставки оборудования для его использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с домашним, семейным, личным и другим подобным пользованием.

Часто в хозяйственной деятельности встречается эта разновидность типовых договоров поставки, которая заключается для будущей перепродажи, производства, оборудования и так далее.

К контракту поставки оборудования применяют общие правила о договоре поставки и купли-продажи, которые установлены гражданским законодательством (статьи 454 – 491 Гражданского Кодекса РФ, статьи506-524 Гражданского Кодекса РФ).

Соответственно с проработанным юридически образцом договора поставки оборудования одна сторона другой передает в собственность оборудование (машины, приборы, механизмы, станки и так далее).

Главные положения контракта поставки оборудования – цена оборудования и описание передаваемого оборудования. При этом данные, которые позволяют определить точно оборудование, которое передается в собственность, обязательно должны быть определены в контракте.

Определение цены проходит при помощи переговоров и соглашения окончательно меж сторонами. Но в ряде случаев, возможно приглашение независимых экспертов-специалистов для расчета продажной стоимости оборудования.

Цена – не существенное условие контракта поставки оборудования, но во избежание при заключении договора спорных ситуаций, в нем необходимо установить величину цены на механизм или оборудование ее определения.

https://www.youtube.com/watch?v=kY-iGSA-nlg

К контракту поставки оборудования обычно, прилагают его принадлежности и документы, относящиеся к нему: инструкции по эксплуатации (пользованию), технические паспорта, сертификаты качества, пригодности и так далее.

Поставка оборудования происходит по двум вариантам. В первом идет речь о разовой поставке (разнородных товаров), во втором – о поставке, осуществляющейся определенными партиями товаров, то есть предполагается конкретный график поставок.

Для сложного технически оборудования (разные станки, механизмы и другие устройства) в бланке контракта по поставке оборудования можно указать условие об установке оборудования (пусконаладочные работы) специалистами продавца и обучения специалистов покупателя правилам использования оборудования. Таким образом, заключится договор поставки оборудования с установкой. Выполненная установка оборудования и обучение специалистов заверяют уполномоченными представителями сторон при помощи подписания двустороннего акта.

Стороны в соглашении по поставке оборудования продавец-поставщик и покупатель.

Соответственно с Гражданским кодексом РФ поставщиками (продавцами) могут выступать лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, то есть юридические лица, или предприниматели без образования юридического лица. Покупатель в договоре поставки оборудования – какое-либо юридическое лицо без ограничений или дееспособный гражданин.

Договор по поставке оборудования необходимо заключать в письменной форме, как единый документ, подписанный сторонами.

Порядок передачи оборудования покупателю от продавца никак не регламентирован Гражданским кодексом РФ, но в интересах обоих сторон указать в содержании соглашения по поставке оборудования условия передачи: срок поставки оборудования, место и время передачи оборудования и так далее. Также нужно оформить данную передачу при помощи акта приема-передачи оборудования.

В договоре поставки и монтажа оборудования применяются такие приложения:

  • График поставок;
  • График платежей;
  • Спецификация оборудования.

В договоре поставки оборудования с монтажом применяются такие сопутствующие документы:

Предмет договора

В этом пункте говорится об обязательстве передать оборудование со стороны поставщика и обязательстве принять и оплатить принимаемое оборудование со стороны покупателя и указывают общую сумму поставляемого оборудования и НДС. Когда включается установка оборудования, то тут же, в данном пункте указывают место, куда будет устанавливаться устройство.

Комплектность и качество

В данном пункте контракта поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и его соответствие всем требованиям, необходимым покупателю, и гарантирует наличие всех нужных сертификатов и подтверждает, что число передаваемого оборудования точно будет соответствовать данным, которые указаны в распорядительных документах.

Условия передачи товара

Данный пункт об указании адреса, на который произведут доставку. В нем же уточняют, что дата поставки оборудования – дата приемки покупателем оборудования и подписанием с обеих сторон накладных.

Прописывается и то, что продавец должен укомплектовать каждую партию поставляемых устройств всеми документами.

Обычно в данном пункте указывают еще 2 условия: о помечании обнаруженного брака в накладной или нехватке при визуальном осмотре и подсчете при приемке оборудования и о составлении акта недостачи или обнаруженного брака (в двух экземплярах).

Переход рисков и права собственности

В этом пункте прописывается, что риски случайной порчи поставленного оборудования на себе несет покупатель уже от момента подписания накладных и приемки оборудования, а право собственности на оборудование переходит к покупателю лишь после полной оплаты поставщику.

Цена оборудования

Указывают цену оборудования в рублях и условия в отношении изменения цен.

Порядок расчетов

В этом пункте договора прописывают дату, не позже которой покупатель должен провести полный расчет или полную предоплату.

Обязанности и права сторон

Прописываются обязанности и права сторон. К примеру, покупатель должен принять и оплатить оборудование в согласии с условиями договора, а поставщик должен передать оборудование, документами обеспечить, принять от заказчика бракованное оборудование и так далее. В данном пункте можно оговорить, будет ли выполнен при поставке монтаж оборудования.

Обстоятельства непреодолимой силы

Обычно при форс-мажорных обстоятельствах (эпидемия, война, различные гражданские волнения, пожар, наводнения, землетрясения и прочие стихийные бедствия) обе стороны не несут друг перед другом ответственность за невыполнение договора. Однако при этом сторона, которая не в состоянии выполнить договор иду сложившихся форс-мажорных обстоятельств должна предупредить другую сторону об этом.

Образец договора поставки оборудования

Скачать образец договора поставки оборудования в формате .doc

Источник: https://biznes-prost.ru/dogovor-postavki-oborudovaniya.html

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Договор поставки оборудования является частным случаем договора поставки. По условиям договора поставки оборудования, одна сторона – Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.

Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах.

Скачать договор поставки оборудования

Скачать договор поставки оборудования (в формате doc) или (в формате pdf)

_______________________________________________________________________________________ 

Акт приема (получения) оборудования

Акт приема-передачи оборудования в монтаж

Акт о выявленных дефектах

Договор аренды оборудования

Договор поставки товара

 _______________________________________________________________________________________________________________

Договор на поставку оборудования №____

«    »                         20    г.                                                                        г. _________________

                 (дата)                                                                                                                                              (населенный пункт)

                                                                                  ,   именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице                                                           действующего на основании                                 ,   с одной стороны,                                                                                       

и                                                                                        , именуемое  в  дальнейшем  именуемый Покупатель, в лице                                                                  , действующего на основании                            ,   с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

2. Качество  и  комплектность  оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей)  ____________________________________________________________________________    

Вместе с оборудованием прилагаются руководство по эксплуатации, свидетельство о проверке, протокол испытаний и методика проверки.

 3. Оплата оборудования производится по цене:

                                                                                  (                                                ) рублей.

  (артикул / маркировка оборудования)                                                        (цена цифрами и прописью)

 4. Поставка оборудования производится в следующие сроки                                                                                              .

Досрочная поставка оборудования допускается не ранее                                                                 .

5. Полная стоимость оборудования составляет                            (                                                            ) руб.

Сумма является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего договора.

6. Расчеты за поставленное оборудование производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика №                                    , открытый в банке                                                          .

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты  платежных требований Поставщика в случае:                                                                                                    .

 7. Тара, упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать                                                                                                                            . 

8.  Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем.

9. За нарушение сроков поставки  Поставщик  уплачивает  Покупателю  неустойку в размере _____% от стоимости по договору, указанной в п.5.

За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.

10. Монтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет Покупателя.

11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт). Вместе с переходом права собственности к Покупателю переходит риск случайной гибели и / или порчи оборудования.

12. При выявлении дефектов оборудования, Покупатель подробно описывает их в Акте и передает его Поставщику оборудования. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) месяца с даты получения Акта, установить причину дефектов и устранить их за собственный счет. 

13. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет                               с момента подписания Акта. 

14. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или   частичное   неисполнение   какого-либо  из  обязательств  вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,  таких  как  наводнение,  пожар,  землетрясение,  а  также в случае войны и военных действий или запретов  компетентных  государственных   органов,   возникших   после заключения настоящего Договора.

Если какое-либо  из  перечисленных  обстоятельств  длится  в   течение   срока,   указанного  в  настоящем  Договоре,  то  этот  срок   подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств,  должна  в  письменной  форме незамедлительно  уведомить  другую  сторону о начале,  ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

  Факты, содержащиеся в уведомлении,  должны  быть  подтверждены  Торговой  Палатой или другой  компетентной организацией соответствующей стороны.

  Неуведомление или несвоевременное   уведомление   лишает   виновную   Сторону  права  на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

16. Реквизиты сторон:

Продавец:                                                                                Покупатель:

Наименование:Наименование:
Фактический адрес:Фактический адрес:
Юридический адрес:Юридический адрес:
ИНН:                                   КПП:ИНН:                                   КПП:
ОГРН:                                 ОКВЭД:ОГРН:                                 ОКВЭД:
р/с                                                                                      ,р/с                                                                               ,
в банке                                                                               .в банке                                                                              .

                           /                          /                                                                            /                           /

М.П.        (подпись,       ФИО)                                                                                    М.П.                  (подпись,    ФИО)

Источник: http://allcontract.ru/dogovory/dogovory-postavki/dogovor-postavki-oborudovaniya.html

Образец договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования: скачать образец договора
Подробности Категория: Договор поставки

г. …………………….                                                    «….» …………..….. 20 … г. Мы, ………………………………………………………………………………………………,

(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………

…………………………………………………………………………………… действующего
(должность, ф.и.о.)

на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и

………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице .…………..…………………………………

…………………………………………..………………………, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)

…………………………………..…………………………………………………………….……

с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить и передать

…………………………………..…………………………………………………………………,

(далее по тексту – Оборудование) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Спецификация оборудования

Наименование …………………. ………………………………………………………………..
(наименование оборудования, марка и т.д.) Комплектность …………………………………………….…………………………………….. Изготовитель …………………………………………………………………………………….. Единица измерения …………………….……………………………………………………….. Количество ……………………………………………………………………………………….. Качество ……………………………………………………………………………………………

(дата изготовления, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)

1.4. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает ………………………………….

…………………………………..…………………………………………………………….……
(комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п.)

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременено.

2. Стоимость Оборудования и порядок расчетов

2.1. Стоимость Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.2. Стоимость Упаковки (тары)

…………………………………..…………………………………………………………….…… (входит, не входит в общую стоимость, стоимость руб.)

2.3. Монтаж и наладку Оборудования осуществляет ……………………………………….

2.4. Стоимость монтажа и наладки Оборудования

…………………………………..…………………………………………………………….……
(входит, не входит в общую стоимость, определяется дополнительным соглашением, стоимость руб.)

2.5 Полная стоимость по Договору поставки Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.6. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня получения Оборудования Покупателем.

2.7. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.

3. Способ оплаты

3.1. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Оборудования производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.

     Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

4. Сроки и порядок поставки Оборудования

4.1. Поставка Оборудования осуществляется ……………………………………….…………
                                                                     (Поставщиком, Покупателем)

вид транспорта ………….……..…………………………………………………………….……
(автомобильным, железнодорожным, другое)

4.2. Поставка Оборудования производится в следующие сроки

…………………………………..…………………………………………………………….……

(единовременно в срок до …, согласно графику поставок, являющимся неотъемлемой частью договора)

Досрочная поставка оборудования допускается только с письменного согласия Покупателя.

4.3. Поставка Оборудования осуществляется по адресу:

…………………………………..…………………………………………………………….……
(адрес Покупателя или Поставщика или адрес третьего лица)

4.4. Оборудование поставляется в упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Упаковка (тара)

…………………………………..…………………………………………………………….……
(является возвратной, невозвратной, стоимость возврата тары оплачивает …)

5. Приемка передача Оборудования

5.1. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

5.2. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Оборудования по акту приемки-передачи и товарно-транспортных накладных.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие начала действия договора)

и действует до

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие окончания действия договора)

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Передать Оборудование Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

7.1.3. Передать Покупателю комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п., предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.1.4. Принять от Покупателя некачественное Оборудование и заменить его на аналогичное Оборудование в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Оборудования, либо в течение ……………. банковских дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Оборудование цену

7.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Оборудования у     Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.

7.2.2. Принять Оборудование в соответствии со спецификацией, указанной в п. 1.2.Договора. Приемка производится в течение ……………… календарных дней от даты поступления Оборудования в адрес Покупателя.

7.2.3. Проверить количество, качество, комплектность, наличие технической документации, инструкций, правил эксплуатации и т.п., тару и упаковку Оборудования.

7.2.4. В случае несоответствия поставки Оборудования условиям Договора, в течение …………………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.

7.2.5. Оплатить Оборудование в установленном размере в сроки, определенные в п.п. 2.5., 2.6.настоящего Договора.

7.3. Поставщик в праве:

7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Оборудования без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.

7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Оборудования до полной оплаты ранее поставленного Оборудования.

7.4. Покупатель вправе:

7.4.1.

Потребовать от Поставщика по своему усмотрению: – замены Оборудования ненадлежащего качества, на Оборудование соответствующее условиям договору качеству; – замены некомплектного Оборудования, на Оборудование соответствующее условиям договору комплектности; – соразмерного уменьшения цены за Оборудование ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности; – безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок; – возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования;

– доукомплектовать Оборудование в течение ……………………. Календарных дней.

7.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы, в случае существенного нарушения требований к качеству, обнаружения неустранимых недостатков либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени.

7.4.3. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать   Покупателю Оборудование, комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п. в течение …………………………… календарных дней.

7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена более ………………………………..
            (срок просрочки)

Оборудование поставленное Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежит принятию и оплате.

8. Гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок на Оборудование определяется в соответствии с

…………………………………..…………………………………………………………….……
(реквизиты стандарта, технических условий, иного документа, предусматривающего гарантийный срок)

9. Страхование

9.1. Стороны пришли к соглашению о необходимости застраховать товар при перевозке по обычно принятым рискам;

9.2. Обязанность по страхованию Оборудования лежит на ………………………………….…….
(Поставщике / Покупателе)  

Сумма страхования …………………………………………………..(………………..) рублей.

9.3. Выгодоприобретателем по договору страхования является ………………………………….
(Поставщик / Покупатель)  

10. Ответственность сторон

10.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений.

10.2. За просрочку оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %

10.3. За просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.4. За передачу Оборудования, ненадлежащего качества, или за передачу некомплектного Оборудования Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

10.7. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

11. Основания и порядок расторжения договора

11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

11.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.

Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ………………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.

12. Разрешение споров 

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

12.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

  13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

   13.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

   13.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14. Заключительные положения

  14.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

14.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

   Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………

                     Поставщик                                                                          Покупатель

Адрес: ………………………………….                       Адрес: ………………………………….
               (юридический и фактический)                                                                     (юридический и фактический)

……………………………………….…                         ………….………………………………

……………………………………….…                         ………….………………………………
                 (банковские реквизиты)                                                                                 (банковские реквизиты)

……………………………………….…                         ………….………………………………

……………………………………….…                         ………….………………………………
(ф.и.о. полностью)                                                                      (ф.и.о. полностью)              

……………………………………….…                       ………….………………………………
                       (подпись)                                                                               (подпись)                                              

«……» …………………. 20….. г.                                   «……» …………………. 20….. г.

   м.п.                                                                                       м.п.

Приложение:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Помогите другим людям найти этот образец договора поставки оборудования Поделитесь им в социальных сетях.

Источник: http://alfa-form.ru/index.php/dogovor/postavki/199-dog-postavki-oborudovania/

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Договор поставки оборудования: скачать образец договора

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.